Р. В. Точило 2012 г - страница 10




Приложение 2 «Проект Договора» к Документации о Запросе предложений.


«Проект договора»


ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО Серьезному РЕМОНТУ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С Подменой 2-ух ЛИФТОВ Г/П 400 КГ НА ОБЪЕКТЕ: НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ - ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС ОБЩЕЙ Р. В. Точило 2012 г - страница 10 ПЛОЩАДЬЮ 12768.2 КВ.М (ИНВ. №13040) ДЛЯ НУЖД ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»


№ 157/ТГУхта/12-2-10090/14.11.12/З


г. Ухта

2012г.

.

Контракт подряда № ________

на полный ремонт


г. Ухта Республика Коми "______"_____________20__г.


^ ООО «Газпром трансгаз Ухта», именуемое в предстоящем «Заказчик» в Р. В. Точило 2012 г - страница 10 лице _____________, действующего на основании ______________________с одной стороны, и ________________________, называемый в предстоящем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны,

в согласовании с Протоколом № ________ от _____________ 20___ года заседания Комиссии по Р. В. Точило 2012 г - страница 10 подведению итогов конкурентноспособной закупки, заключили реальный Контракт подряда на полный ремонт о нижеследующем:


  1. ^ ПРЕДМЕТ Контракта




    1. «Подрядчик» обязуется в установленный Контрактом срок выполнить своими силами и средствами работы по серьезному ремонту лифтового оборудования с Р. В. Точило 2012 г - страница 10 подменой 2-ух лифтов г/п 400 кг (дальше по тексту – «лифты») на Объекте:

нежилое здание – Лабораторный корпус общей площадью 12768.2 кв.м, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 39/2, (Лабораторный корпус г. Ухта инв. №13040 ООО «Газпром трансгаз Р. В. Точило 2012 г - страница 10 Ухта»), свидетельство о гос регистрации 11АА №515429 от 08 мая 2008 года,

а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и оплатить их цена «Подрядчику».

    1. Объем и список подлежащих выполнению работ определяется ведомостью объемов Р. В. Точило 2012 г - страница 10 работ (Приложение №1) к истинному Договору.




  1. ^ Цена РАБОТ




    1. Цена работ, предусмотренных к выполнению п.1.1 реального Контракта устанавливается на основании сводной сметы (Приложение №2 истинному договору) и составляет ________(прописью) рублей, в том числе НДС _________ (прописью) рублей Р. В. Точило 2012 г - страница 10.

Стоимость является жесткой и изменению не подлежит.

Оборудования и материалов поставки «Заказчика» нет.

    1. Командировочные расходы оплачиваются за фактическое время нахождения рабочих в командировке, исходя из: размера дневных менее 250 рублей; проживание рабочих оплачивается Р. В. Точило 2012 г - страница 10 по фактическим затратам при предоставлении подтверждающих документов, но менее 700 рублей в день для гостиниц либо общежитий, не принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Ухта». Командировочные расходы входят в цена договорной цены.




  1. ^ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ




    1. Работы, обозначенные в Р. В. Точило 2012 г - страница 10 п.1.1. должны быть выполнены в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ, согласованным сторонами (Приложение №3 к истинному договору).

Срок начала работ: с момента подписания контракта по итогам конкурентноспособной закупки;

Срок окончания Р. В. Точило 2012 г - страница 10 работ: до 30 декабря 2013 года.

Сдача-приемка работ осуществляется каждый месяц.


  1. ^ ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ




    1. Основанием для расчетов служат последующие документы: подписанный сторонами без замечаний Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), подтвержденный подписью и личным штампом Р. В. Точило 2012 г - страница 10 работника строительного контроля, с приложением Справки о цены выполненных работ и издержек (форма № КС-3) включая сроки устранения выявленных изъянов и счет - фактуру «Подрядчика», оформленную в сроки и в согласовании с требованиями Р. В. Точило 2012 г - страница 10 ст.168, 169 НК РФ.

Расчет за выполненные работы выполняться каждый месяц, по факту выполненных работ, не позже последнего денька месяца, последующего за месяцем предоставления «Подрядчиком» счета-фактуры.

    1. Расчеты осуществляются методом перечисления денег на расчетный Р. В. Точило 2012 г - страница 10 счет «Подрядчика», обозначенный в договоре.

    2. «Заказчик» вправе задержать подписание Актов приемки выполненных работ «Подрядчику» в последующих случаях:




  1. ^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА




    1. «Подрядчик» должен выполнить предусмотренные реальным Контрактом работы с соответствующим качеством и в установленные контрактом сроки.

    2. «Подрядчик» не вправе без согласия «Заказчика» изменять объемы, виды и Р. В. Точило 2012 г - страница 10 цена работ, предусмотренных реальным Контрактом. При проведении дополнительных работ без подготовительного согласия «Заказчика» цена данных работ оплате не подлежит.

    3. «Подрядчик» должен немедля информировать «Заказчика», если соблюдение им указаний «Заказчика» угрожает Р. В. Точило 2012 г - страница 10 понижению свойства выполняемых работ.

    4. «Подрядчик» обязуется нести все расходы и издержки, связанные с получением свидетельств (разрешений), нужных для выполнения работ.

    5. «Подрядчик» поставляет на критериях франко - площадки полгого ремонта нужные для выполнения работ материалы, производит Р. В. Точило 2012 г - страница 10 их приемку, разгрузку и складирование.

«Подрядчик» сохраняет за собой право принадлежности на вышеуказанное имущество, несет риск за случайную смерть этого имущества, его повреждения до момента подписания акта о приемке выполненных работ Р. В. Точило 2012 г - страница 10 по форме КС-2.

    1. «Подрядчик» обеспечивает сохранность всех имеющихся на площадке производства работ вещественных ценностей, принадлежащих как «Подрядчику», так и «Заказчику», до момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

    2. «Подрядчик Р. В. Точило 2012 г - страница 10» строит своими силами и средствами на местности площадки полгого ремонта (вне охранной зоны) все временные строения и сооружения, нужные для выполнения работ по Договору, согласно ППР, производит по мере надобности аренду Р. В. Точило 2012 г - страница 10 складских и жилых помещений и их ремонт в случае повреждения.

    3. «Подрядчик» избавляет за собственный счет все недостатки (недочеты) в выполненных работах, появившихся по его вине в сроки, установленные «Заказчиком с оформлением соответственных Р. В. Точило 2012 г - страница 10 документов. В случае повреждения имеющихся коммуникаций, также выходе из строя другого оборудования (вследствие повреждения коммуникаций) «Подрядчик» восстанавливает коммуникации и производит ремонт либо подмену вышедшего из строя оборудования за собственный счет.

    4. «Подрядчик» обеспечивает Р. В. Точило 2012 г - страница 10 в период проведения работ выполнение на площадке полгого ремонта нужных противопожарных мероприятий, в том числе оснащение первичными средствами пожаротушения; мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, охране среды, требований земляного и лесного Р. В. Точило 2012 г - страница 10 законодательств в части выполняемых им работ в согласовании со ст. 751 ГК РФ. «Подрядчик» без помощи других возмещает вред, причиненный нарушением законодательства РФ.

    5. «Подрядчик» к моменту передачи «лифтов» в эксплуатацию приводит в порядок местность площадки Р. В. Точило 2012 г - страница 10 полгого ремонта (по мере надобности делает рекультивацию земляных участков предоставленных ему во временное использование на период полгого ремонта).

    6. Все поставляемые «Подрядчиком» для капремонта материалы обязаны иметь надлежащие сертификаты, технические паспорта и Р. В. Точило 2012 г - страница 10 другие документы, удостоверяющие их качество и безопасность. Копии документов «Подрядчик» представляет «Заказчику» до начала работ с внедрением этих материалов.

    7. «Подрядчик» делает все приобретенные в процессе полгого ремонта указания «Заказчика», если такие указания Р. В. Точило 2012 г - страница 10 не противоречат условиям Контракта и не являются вмешательством в оперативно - хозяйственную деятельность «Подрядчика».

    8. «Подрядчик» немедленно докладывает «Заказчику» о злосчастных случаях, пожарах и катастрофах, произошедших на местности площадки полгого ремонта (включая и охранные Р. В. Точило 2012 г - страница 10 зоны).

    9. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов), предусмотренное проектом и произошедшее в итоге выполнения «Подрядчиком» работ по данному Договору, оплачивается «Подрядчиком» в установленном законодательством порядке Р. В. Точило 2012 г - страница 10. «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» издержки по плате за негативное воздействие на окружающую среду, включенные в Акт выполненных работ как остальные издержки, в границах установленных нормативов.

    10. Отходы, образовавшиеся в процессе выполнения работ по Договору Р. В. Точило 2012 г - страница 10 и подлежащие размещению в специально отведённых местах (либо утилизации), перебегают в собственность «Подрядчика» в момент образования. «Подрядчик» без помощи других решает вопрос вывоза отходов и их размещения (утилизации).




  1. ^ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА




    1. До начала Р. В. Точило 2012 г - страница 10 производства работ по серьезному ремонту «Заказчик» готовит «лифты» к капремонту и передает «Подрядчику» по акту сдачи-приемки для производства работ, подписанному полномочными представителями «Заказчика» и «Подрядчика».

    2. «Заказчик» передает «Подрядчику» до начала работ рабочую Р. В. Точило 2012 г - страница 10 документацию для производства работ.

    3. «Заказчик» обеспечивает в установленном порядке доступ на Объект и оформляет разрешение на право производства работ персоналу «Подрядчика» либо его полномочному представителю в согласовании с действующими правилами «Заказчика».

    4. В Р. В. Точило 2012 г - страница 10 целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору, «Заказчик» приказом по Обществу (филиалу) назначает собственного представителя.

    5. Представитель «Заказчика» в границах его должностных возможностей, производит строительный контроль за выполнением работ, также проверку Р. В. Точило 2012 г - страница 10 свойства и объемов работ, соответствие применяемых материалов и оборудования условиям Контракта и нормативным требованиям, вместе с «Подрядчиком» оформляет все нужные разрешительные документы.

    6. Представитель «Заказчика» имеет право беспрепятственного доступа ко всем Р. В. Точило 2012 г - страница 10 видам работ в течение всего периода их выполнения и в хоть какое время производства работ.

    7. «Заказчик» определяет «Подрядчику» места хранения материалов и оборудования, места устройства бытовых помещений для работников «Подрядчика», точки Р. В. Точило 2012 г - страница 10 подсоединения к имеющимся инженерным сетям, место вывоза строительного мусора, места нахождения противопожарного оборудования.

    8. «Заказчик» организует проведение инструктажа персоналу «Подрядчика», во время которого знакомит с правилами трудового распорядка, с маршрутами движения по местности Объекта, с Р. В. Точило 2012 г - страница 10 соответствующими угрозами на объекте и их признаками, небезопасными зонами, требованиями промышленной и пожарной безопасности на данном Объекте.

    9. «Заказчик» организует строительный контроль и надзор за ходом работ, производит приемку законченного серьезным ремонтом «лифтов».

    10. «Заказчик Р. В. Точило 2012 г - страница 10» производит приемку и оплату выполненных «Подрядчиком» работ в порядке, предусмотренном реальным Контрактом.




  1. ^ ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА

И Неопасному ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ


7.1 «Подрядчик» имеет право приступить к производству работ по истине договору при Р. В. Точило 2012 г - страница 10 условии выполнения в полном объеме требований 100 60.30.21-00159025-030-002-2009 «Порядок допуска и организации неопасного производства работ посторониих (специализированных) организаций на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта» (с переменами и дополнениями).

7.2 «Подрядчик» до начала выполнения работ по Р. В. Точило 2012 г - страница 10 Договору предоставляет «Заказчику» копию приказа о предназначении работника, ответственного за обеспечение неопасных критерий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а так же протоколы проверки познаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на Р. В. Точило 2012 г - страница 10 весь привлекаемый для выполнения работ персонал.

7.3 «Подрядчик» должен:

    1. «Подрядчик» берет на себя все опасности негативных последствий несоблюдения Р. В. Точило 2012 г - страница 10 требований к неопасному производству работ, охране труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве своими силами и силами привлекаемых «Подрядчиком» посторониих организаций, в том числе за деяния отдельных лиц из числа собственного Р. В. Точило 2012 г - страница 10 персонала (должностных лиц, профессионалов и рабочих) и персонала привлекаемых «Подрядчиком» посторониих организаций.

7.5 Персонал «Подрядчика» (субподрядчика) должен отвечать последующим требованиям:

    1. Персонал «Подрядчика» (субподрядчика) должен соблюдать Р. В. Точило 2012 г - страница 10:

До начала и в процессе выполнения работ «Подрядчиком» по истине договору, «Заказчик» обязуется вовремя создавать оформление и передачу Подрядчику нужных допусков и разрешений, только при неотклонимом условии Р. В. Точило 2012 г - страница 10 соответствия Подрядчика аспектам, изложенным в реальном разделе.


  1. ^ Создание РАБОТ




    1. При заключении Контракта «Заказчик» и «Подрядчик» принимают согласованные решения по вопросам, связанным с созданием работ, в том числе, обеспечения «помещений» водо-, газо-, тепло Р. В. Точило 2012 г - страница 10- и энергоснабжением.




  1. ^ ПРИЕМКА РАБОТ




    1. Приемка завершенных серьезным ремонтом «лифтов» осуществляется после выполнения «Подрядчиком» всех обязанностей, предусмотренных реальным Контрактом, в согласовании с критериями Контракта на полный ремонт методом подписания акта приемки в Р. В. Точило 2012 г - страница 10 эксплуатацию законченных серьезным ремонтом «лифтов».

    2. Все документы предоставляются «Заказчику» для подписания в 2-х экземплярах.




  1. ^ ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА




    1. Для выполнения работ «Подрядчик» нанимает квалифицированный и опытнейший персонал, включая профессионалов и рабочих, в согласовании с объемом Р. В. Точило 2012 г - страница 10 и нравом выполняемых работ.

    2. «Подрядчик» при выполнении работ несет ответственность за соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядчика законодательства РФ об охране труда, промышленной и пожарной безопасности; требований правил, норм и инструкций по охране Р. В. Точило 2012 г - страница 10 труда и промышленной безопасности, в согласовании с действующим законодательством РФ.




  1. ^ ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ




    1. «Подрядчик» в счет цены работ по Договору оплачивает за собственный счет дорожные и транспортные сборы, взимаемые за проезд тс, расходы, связанные с Р. В. Точило 2012 г - страница 10 оформлением нужных документов и доставкой грузов, материалов, оборудования на место производства работ. При составлении транспортной затратной «Подрядчик» управляется утвержденной унифицированной формой № 1-Т.

    2. «Подрядчик» гарантирует освобождение «Заказчика» от всех претензий, требований, судебных исков Р. В. Точило 2012 г - страница 10, убытков, которые могут появиться вследствие невыполнения либо несоблюдения «Подрядчиком» собственных обязанностей по поставке и транспортировке грузов.




  1. ^ ГАРАНТИИ Свойства




    1. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 полных календарных месяцев с даты подписания сторонами без Р. В. Точило 2012 г - страница 10 замечаний акта приемки в эксплуатацию законченных серьезным ремонтом «лифтов» в эксплуатацию.

    2. «Подрядчик» гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные критериями Контракта.

    3. «Подрядчик» гарантирует высококачественное выполнение всех работ в согласовании Р. В. Точило 2012 г - страница 10 с рабочей документацией и дефектными актами по серьезному ремонту «лифтов» и действующим законодательством (Приложение № 4), своевременное устранение изъянов (недочетов), выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации «лифтов».

    4. Если в период Р. В. Точило 2012 г - страница 10 гарантийного срока в выполненных работах «Подрядчиком» обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию «лифтов» до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения изъянов. Наличие изъянов и сроки их Р. В. Точило 2012 г - страница 10 устранения фиксируются двухсторонним актом, подписанным полномочными представителями «Подрядчика» и «Заказчика».

    5. Если «Подрядчик» в течение срока, обозначенного в акте обнаружения изъянов не уберет их, то «Заказчик» вправе убрать их своими силами либо силами Р. В. Точило 2012 г - страница 10 другого подрядчика. «Подрядчик» по истине Договору должен компенсировать «Заказчику» произведенные фактические расходы.

    6. При отказе «Подрядчика» от подписания акта найденных изъянов (недочетов) для их доказательства «Заказчик» назначает экспертизу, заключение которой будет являться основанием Р. В. Точило 2012 г - страница 10 для возмещения убытков «Подрядчиком».




  1. ^ Происшествия Неодолимой СИЛЫ




    1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по истине Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, иных событий неодолимой силы и если Р. В. Точило 2012 г - страница 10 эти происшествия конкретно воздействовали на выполнение реального Контракта. В этих случаях срок выполнения обязанностей по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие происшествия действовали.

    2. Стороны должны немедля уведомить другую сторону о пришествии Р. В. Точило 2012 г - страница 10 либо прекращении событий неодолимой силы. Если сторона не направит либо несвоевременно направит уведомление, то она должна компенсировать другой стороне убытки, причиненные не уведомлением либо несвоевременным уведомлением.

Сторона должна в Р. В. Точило 2012 г - страница 10 течение разумного срока передать другой стороне надлежащие документы компетентного органа о наличии форс-мажорных событий.

    1. Если вышеуказанные происшествия будут действовать более 2-х месяцев, то неважно какая из сторон вправе внести предложения об Р. В. Точило 2012 г - страница 10 изменении Контракта, прямо до его расторжения.




  1. ^ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН




    1. В случае нарушения сроков выполнения работ (шагов работ), сроков устранения изъянов (недочетов), сроков оплаты, установленных реальным Контрактом, виноватая сторона уплачивает неустойку в размере 0,02% от суммы Р. В. Точило 2012 г - страница 10 неисполненного обязательства за каждый денек просрочки.

    2. Не считая санкций за неисполнение обязанностей по Договору виноватая сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. В том числе, если невыполнение обязанностей по истине Договору одной Р. В. Точило 2012 г - страница 10 из сторон тянет невыполнение другой стороной собственных обязанностей по отношению к третьим лицам, что, соответственно, приносит ей убытки, виноватая сторона возмещает другой стороне все возникшие убытки в полном объеме.

    3. Уплата неустоек, также возмещение Р. В. Точило 2012 г - страница 10 убытков не высвобождает стороны от выполнения собственных обязанностей по Договору.

    4. Санкции за нарушение договорных обязанностей, также суммы возмещения убытков (вреда) подлежат выплате лишь на основании вступившего в силу решения суда Р. В. Точило 2012 г - страница 10, или письменного признания Стороной суммы задолженности.

    5. Во всем, что не предвидено Контрактом стороны руководствуются гл.37 ГК РФ и другими нормативными актами.

    6. Стороны обязуются не переуступать права требования хоть какого из прав либо обязанностей по истине Р. В. Точило 2012 г - страница 10 договору третьим лицам без согласия другой Стороны. В случае нарушения реального условия соглашение об уступке является недействительным и не тянет никаких правовых последствий.




  1. ^ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ




    1. Все разногласия, возникающие в итоге Р. В. Точило 2012 г - страница 10 заключения, выполнения и расторжения реального Контракта, должны по способности быть урегулированы методом переговоров меж сторонами. В случае не заслуги согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика с неотклонимым соблюдением Р. В. Точило 2012 г - страница 10 претензионного порядка. Порядок и срок рассмотрения претензий - 20 дней с даты получения претензии.




  1. ^ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ Конфигураций В УСЛОВИЯ Контракта




    1. В случаях, когда в процессе выполнения работ по Договору возникнет необходимость у сторон внести конфигурации либо Р. В. Точило 2012 г - страница 10 дополнения, то такие конфигурации либо дополнения принимаются по согласованию сторон и оформляются дополнительным соглашением к Договору в письменной форме.




  1. ^ РАСТОРЖЕНИЕ Контракта




    1. «Заказчик» вправе расторгнуть Контракт в однобоком порядке в последующих случаях:

  1. задержка «Подрядчиком Р. В. Точило 2012 г - страница 10» сроков полгого ремонта, когда срок окончания выполнения работ, установленный в Договоре, возрастает более чем на два месяца;

  2. нарушение «Подрядчиком» критерий Контракта, ведущее к понижению свойства работ, предусмотренных дефектным актом;

  3. грубое нарушение «Подрядчиком» требований Р. В. Точило 2012 г - страница 10 правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

  4. за пожар на Объекте по вине «Подрядчика» или лиц, завлеченных «Подрядчиком» к выполнению реального Контракта;

  5. отсутствие (аннулирование) свидетельства о допуске к строительной деятельности, другие акты Р. В. Точило 2012 г - страница 10, налагаемые муниципальными органами в рамках действующего законодательства РФ, лишающие «Подрядчика» или лиц, завлеченных «Подрядчиком» к выполнению реального Контракта права на создание работ;

  6. утрата «Заказчиком» способности предстоящего финансирования полгого ремонта вследствие деяния запретительных Р. В. Точило 2012 г - страница 10 либо ограничительных актов гос власти либо ОАО «Газпром».

«Заказчик» извещает «Подрядчика» за 30 дней до даты расторжения контракта. По истечении этого срока Контракт считается расторгнутым.

    1. «Подрядчик» вправе востребовать расторжения Контракта в случаях Р. В. Точило 2012 г - страница 10:

  1. при остановке «Заказчиком» выполнения полгого ремонта «лифтов» по причинам, не зависящим от «Подрядчика», на срок, превосходящий три месяца;

  2. при периодическом (более 2-х месяцев) безосновательном отказе «Заказчика» подтвердить выполненные работы.




  1. ^ Особенные УСЛОВИЯ




    1. После подписания реального Р. В. Точило 2012 г - страница 10 Контракта все прошлые письменные и устные соглашения, переписка, переговоры меж сторонами, относящиеся к данному Договору теряют силу, если они противоречат истинному Договору.

    2. «Заказчик» вправе передать управление реальным Контрактом собственному филиалу о чем Р. В. Точило 2012 г - страница 10 «Подрядчик» извещается в письменной форме (заказным письмом) по его юридическому адресу либо по факсу, обозначенным в договоре.

    3. «Подрядчик» до начала выполнения работ по Договору представляет в филиал ООО «Газпром Р. В. Точило 2012 г - страница 10 трансгаз Ухта» копию приказа о предназначении работника, ответственного за обеспечение неопасных критерий и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а так же протоколы проверки познаний по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на Р. В. Точило 2012 г - страница 10 весь привлекаемый для выполнения работ персонал.

    4. Стороны отвечают за соблюдение режима конфиденциальности приобретенных по истине Договору документации, инфы, познаний, опыта и результатов (т.ч. за субподрядчиков).

    5. Стороны воспримут все нужные меры для Р. В. Точило 2012 г - страница 10 предотвращения разглашения обозначенных сведений и обеспечения соблюдения конфиденциальности физическими, юридическими лицами, которым стороны дали возможность ознакомиться с этими данными.

    6. Передача секретных сведений осуществляется на основании Соглашения о конфиденциальности, содержащего обязанности сторон, получающей секретные Р. В. Точило 2012 г - страница 10 сведения, по защите и неразглашению третьим лицам передаваемых секретных сведений.

    7. В целях взаимодействия Сторон, обмен документами, относящимися к оформлению и выполнению Контракта, может выполняться средством факсимильной связи либо электрической почты, с следующим обменом Р. В. Точило 2012 г - страница 10 подлинными экземплярами в 10- дневный срок с даты их дизайна.

    8. В целях обеспечения здоровых и неопасных критерий труда работающих на действующих Объектах, работы связанные с появлением завышенного шума, с применением Р. В. Точило 2012 г - страница 10 лакокрасочных и материалов отделки с выделением резкого аромата либо сопровождающиеся выделением огромных объемов пыли организовывать в рабочие деньки после 17.00 часов.

    9. В случае конфигураций в цепочке собственников "Подрядчика", включая бенефициаров (в том числе конечных), и Р. В. Точило 2012 г - страница 10 (либо) в исполнительных органах "Подрядчик" последний представляет в ООО «Газпром трансгаз Ухта» информацию об конфигурациях по адресу электрической почты uks@sgp.gazprom.ru в течение 3 (3-х) календарных дней после таких Р. В. Точило 2012 г - страница 10 конфигураций с доказательством надлежащими документами.

    10. ООО «Газпром трансгаз Ухта» вправе в однобоком порядке отрешиться от выполнения контракта в случае неисполнения "Подрядчиком" обязанности, предусмотренной пт 18.9 реального Контракта.

В данном случае контракт считается расторгнутым Р. В. Точило 2012 г - страница 10 с даты получения  "Подрядчиком" письменного извещения ООО «Газпром трансгаз Ухта» об отказе от выполнения контракта либо с другой даты, обозначенной в таком извещении.

    1. Ответственные за выполнение контракта:

От Заказчика: (должность, ф.и.о.) _____________________________________________________________

От Р. В. Точило 2012 г - страница 10 Подрядчика: (должность, ф.и.о.) _____________________________________________________________


  1. Опасности


19.1. С момента передачи «лифтов» «Подрядчику» по акту сдачи-приемки для производства работ и до его передачи (возврата) «Заказчику», риск случайной смерти либо случайного повреждения «лифтов», также риск случайной Р. В. Точило 2012 г - страница 10 смерти либо случайного повреждения результата выполненной работы несет «Подрядчик».

19.2. При просрочке передачи либо приема результата работы по «лифтам» опасности, предусмотренные п.19.1 реального контракта, несет Сторона, допустившая просрочку.


  1. ^ СРОК Деяния Контракта




    1. Контракт вступает Р. В. Точило 2012 г - страница 10 в силу с момента подписания Контракта по итогам конкурентноспособной закупки и действует до 30 декабря 2013 года, а в части оплаты за выполненные объемы работ до полного выполнения обязанностей. Реальный Контракт составлен в Р. В. Точило 2012 г - страница 10 2-ух экземплярах - по одному для каждой из Cторон.




  1. ^ Список ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемыми частями реального Контракта являются:

  1. Ведомость объемов работ - Приложение №1

  2. Сводная смета - Приложение №2;

  3. Календарный план выполнения работ - Приложение №3;

  4. Список нормативных актов Р. В. Точило 2012 г - страница 10 - Приложение №4.




  1. ^ ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН




«ЗАКАЗЧИК»:

ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

Адресок: Русская Федерация, Республика Коми,169300, г. Ухта, пр. Ленина, д.39/2

Р/счет № 407 028 103 001 710 20313

Филиал «Газпромбанк» (Открытое Акционерное Общество) в г.Ухте

К/счет № 30101810100000000779

БИК 048717779

ИНН 1102024468

КПП 997250001

ОКВЭД 60.30.21

ОГРН Р. В. Точило 2012 г - страница 10 1021100731190

____________________________

«ПОДРЯДЧИК»:

__________________________

(наименование контрагента)

^ ООО «Газпром трансгаз Ухта»


____________________ /___________ /

_______________________


_________________ /___________ /

(ФИО лица, уполномоченного подписывать

контракт)


«_____»_____________ 2012г.

М.П.


«_____»_____________ 2012г.

М.П.


ra-kozeev-o-n-barhatova-simvolizm-kak-yavlenie-v-zapadnoevropejskoj-hudozhestvennoj-kulture-poslednej-treti-xix-nachalo-xx-vv.html
ra-svet-shkola-samorazvitiya-rejki-i-novie-energii.html
rabdomioliz-vsledstvie-fizicheskoj-nagruzki-u-muzhchin-molodogo-vozrasta-v-organizovannom-kollektive-14-01-04-vnutrennie-bolezni.html